Tema
Indemnización por accidente vial
La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que confirmó el fallo del Primer Juzgado Civil de esa ciudad que desestimó una demanda de indemnización de perjuicios por falta de…
27 de agosto de 2026
Responsabilidad civil
El máximo tribunal mantuvo la condena por más de $174 millones a favor de la empresa constructora encargada de la reposición del Puente El Calqui, al concluir que la demora de 83 días en la modificación de una tubería perteneciente a la minera alteró la programación de las obras y generó gastos generales adicionales. No obstante, anuló parcialmente el fallo de alzada por haber concedido reajustes que no fueron objeto de impugnación por las partes.
07 de junio de 2026
Seguridad en autopistas
La presentación —ingreso N° 232650/2026— solicita a la Contraloría General de la República investigar la eventual responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas, particularmente de la Dirección General de Concesiones y la Dirección de Vialidad, en el siniestro ocurrido el 19 de febrero de 2026 en la autopista General Velásquez, donde un camión de Gasco volcó e impactó la calzada contraria, dejando 12 fallecidos, en un contexto de cuestionamientos previos sobre estándares de seguridad vial en autopistas concesionadas.
27 de febrero de 2026
Acción protección rechazada
Estableció que los conflictos relativos a multas por atraso y descuentos practicados en estados de pago, en el marco de contratos regidos por el Reglamento para Contratos de Obras Públicas, deben ventilarse en las sedes ordinarias correspondientes y no a través de la acción cautelar del artículo 20 de la Constitución.
23 de febrero de 2026
Corte ordena reincorporación
Reafirmó que la confianza legítima protege a los funcionarios a contrata que han mantenido una relación prolongada con la Administración, advirtiendo que las decisiones sobre su renovación deben respetar la estabilidad, coherencia y previsibilidad propias de una actuación administrativa sujeta al Estado de Derecho.
12 de noviembre de 2025
Seguridad vial
El máximo Tribunal confirmó el fallo de la Corte de Temuco que acogió un recurso de protección interpuesto por vecinos de Villa Comuy y la comunidad Huefel Mapu, al estimar que la demora en la ejecución de las obras y la persistencia del riesgo de derrumbe vulneran el derecho a la vida e integridad física de los habitantes. La sentencia ordena a la Seremi de Obras Públicas y a la Dirección de Vialidad implementar un plan de mitigación en un plazo de 90 días.
23 de octubre de 2025
Recurso de protección rechazado.
El Tribunal determinó que la decisión de cierre tomada la Dirección Regional de Vialidad era legal, del momento en que había sido adoptada por la autoridad competente, y suficientemente justificada con informes técnicos.
18 de abril de 2023
Artículo 26, inciso segundo, del DFL N°850 de 1997 del MOP.
No se advierte que el hecho de existir otra vía permita concluir que el solicitante carece de interés actual y real en la reapertura de un camino.
02 de enero de 2023