Tema
Responsabilidad por defectos constructivos
El 20° Juzgado Civil de Santiago acogió parcialmente una demanda de cumplimiento de contrato e indemnización de perjuicios presentada por el propietario de una vivienda contra una empresa de arquitectura y la condenó a pagar $7.191.949 por los daños materiales ocasionados durante la remodelación…
31 de octubre de 2026
Contratación pública
El tribunal estableció que la contratista incurrió en incumplimiento grave al no iniciar la ejecución de las obras ni suscribir el acta de entrega de terreno dentro del plazo, configurándose la causal de término anticipado prevista en las bases. Descartó vulneración al debido proceso, al constatar que existía una instancia de descargos que la empresa no ejerció.
08 de mayo de 2026
Normas que tienen carácter
Corte Suprema rechazó arbitrio de nulidad por falta de fundamento confirmando el rechazo de la demanda de indemnización de perjuicios
20 de abril de 2026
Responsabilidad contractual
El tribunal de alzada ratificó que existió contrato de obra y acreditó deficiencias en la ejecución, descartando dolo, pero manteniendo la indemnización y las costas en contra del profesional.
17 de abril de 2026
Derecho de aguas.
Empresa sanitaria deberá pagar 2 UF diarias y construir tubería para entrega de agua. Incumplió su obligación principal de entregar un caudal de agua acordado. Empresa no acreditó la realización de pruebas de bombeo ni comunicó formalmente un caudal inferior al mínimo pactado. La cláusula penal del contrato es exigible debido al incumplimiento de ESVAL.
31 de diciembre de 2025
Incumplimiento contrato de seguro
Ordena a compañía de seguros pagar 189 UF por incumplimiento de póliza. Consideró que el asegurado denunció el siniestro "tan pronto le fue posible", rechazando el argumento de la compañía sobre aviso tardío. Establece que la aseguradora entró en mora el 1 de diciembre de 2022, ordenando el pago de intereses desde esa fecha.
20 de noviembre de 2025
Recurso de casación en el fondo
El arrendatario debe emplear en la conservación de la cosa el cuidado de un buen padre de familia, y solo incurre en responsabilidad si se acredita que faltó a esa obligación. La contratación de guardias permanentes demostró la diligencia debida. No se pactó contractualmente un estándar de cuidado superior al legal. El incendio fue considerado un caso fortuito que exime de responsabilidad
08 de noviembre de 2025
Casación fondo rechazada
Reafirmó que las facturas derivadas de contratos incumplidos carecen de mérito ejecutivo, precisando que el deudor puede oponer excepciones reales fundadas en la falta de entrega de bienes o servicios, incluso frente al cesionario del crédito.
27 de octubre de 2025
Reclamo de ilegalidad rechazado
Respaldó la potestad sancionadora de la CMF y mantuvo la multa de 1.500 UF contra Orsan Seguros, tras condicionar el pago de una póliza de caución a primer requerimiento, figura que debe ejecutarse de manera inmediata bajo la regla “pay and argue after”.
19 de septiembre de 2025
Sobre sus citas con hombres
El objetivo declarado de la app era "proteger a las mujeres contra relaciones riesgosas". En la publicidad y en sus redes sociales, Tea prometía que las usuarias podrían consultar reseñas anónimas y verificadas de otras mujeres, recibir alertas sobre antecedentes negativos o comportamientos problemáticos, usar filtros inteligentes para evaluar posibles parejas, participar en una comunidad de apoyo basada en la honestidad y el consentimiento.
08 de agosto de 2025
Al no otorgar cobertura a tratamiento oncológico de cónyuge de afilada.
En fallo dividido, el tribunal de alzada ratificó íntegramente la resolución de primera instancia.
05 de noviembre de 2024
Exequátur acogido.
La empresa nacional no cumplió con el contrato celebrado con su par alemana, adeudando el pago de diversos productos relacionados con la tecnología médica, que la sociedad chilena ofertaba y vendía como filial de la demandante. El máximo Tribunal autorizó el cumplimiento de dos fallos germanos, que condenaron a la demandada a cumplir con la solución del monto adeudado.
14 de agosto de 2024
Exequátur acogido.
La empresa chilena no cumplió con el envío de algas secas hacia el país oriental, pese a que su contraparte pagó adelantadamente parte del total del contrato, por ende, la compañía china presentó el litigio ante una comisión arbitral, que condenó a la vendedora a la devolución de lo pagado anticipadamente. El máximo Tribunal autorizó el pase regio al observar que el laudo no vulnera el orden público nacional.
03 de agosto de 2024
Recurso de casación en el fondo acogido.
La renuncia a la inmunidad de jurisdicción, o sumisión expresa, constituye un mecanismo del que se vale el Código de Derecho Internacional Privado para que un Estado confiera competencia a un Tribunal extranjero para conocer de un asunto que, en virtud de la inmunidad de jurisdicción, no podría juzgar. Los elementos que configuran la sumisión expresa son tres: que sea hecha por los interesados, que la renuncia al fuero propio sea clara y terminante y que se designe con toda precisión al juez al que se somete el conflicto.
26 de junio de 2024
Recurso de casación en la forma acogido.
La magistratura hizo lugar a una demanda de indemnización de perjuicios, justificando la existencia de lucro cesante en las conclusiones de un informe de pericial incompleto, transcribiendo su resultado sin efectuar mayor análisis, incurriendo con ello en el vicio de nulidad formal establecido en el artículo 768 Nº5 del Código Adjetivo.
09 de noviembre de 2023
Incumplimiento de contrato.
La Sexta Sala del tribunal de alzada ratificó el fallo del 19° Juzgado Civil de Santiago que acogió la demanda.
26 de septiembre de 2023
Artículo 199.
La magistrada acogió la acción y le ordenó a la prestadora de salud privada indemnizar a la afiliada demandante por concepto de lucro cesante y daño emergente.
24 de julio de 2023
Calidad del producto.
El Tribunal de alzada ratificó en todas sus partes la sentencia impugnada.
23 de mayo de 2023
$25.000.000 por concepto de daño emergente.
El Tribunal estableció la responsabilidad de la aseguradora al no cubrir la póliza contra siniestros contratada.
16 de mayo de 2023
Artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
El Tribunal de alzada ratificó íntegramente la resolución de primera instancia. Esta sentenciadora considera procedente desestimar la alegación opuesta por la demandada, referida a que el asegurado habría incumplido su obligación de cuidado medio u ordinario dispuesta en la cláusula primera del título tercero del condicionado general de la póliza, y que, sustantivamente, corresponde a una excepción de contrato no cumplido.
02 de marzo de 2023
Responsabilidad por incumplimiento del contrato.
La Corte determinó que el demandado incumplió la obligación de entregar la posesión tranquila e ininterrumpida de la cosa vendida, y lo condenó a indemnizar el daño emergente y el daño moral.
01 de enero de 2023
Reclamo de ilegalidad municipal acogido.
La Municipalidad de Renca infringió el principio de estricta sujeción a las bases, que permiten justificar el incumplimiento del servicio convenido si acontece un caso fortuito o fuerza mayor, como lo es la paralización nacional de la federación de trabajadores recolectores de residuos domiciliarios.
20 de diciembre de 2022
Obligaciones.
El Tribunal de alzada descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado Civil de Santiago, que le ordenó al Estado pagar el porcentaje adeudado.
23 de noviembre de 2022
Artículo 1545 del Código Civil.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que ordenó a la compañía de seguro dar cumplimiento al contrato y pagar a la demandante la suma de $5.910.213 por concepto de daño emergente, más $3.000.000 por daño moral.
06 de octubre de 2022
Artículo 1545 del Código Civil.
El Tribunal de alzada confirmó íntegramente la sentencia que ordenó a la demandada el pago de la multa establecida a título de cláusula penal, por la suma de $13.038.548.
06 de octubre de 2022
Ley N° 19.496.
El fallo de primera instancia desestimó las alegaciones de los estudiantes afectados por falta de pruebas que dieran cuenta del incumplimiento del contrato de educación, pero la Corte revocó esa decisión tras establecer que la prueba del cumplimiento era carga del proveedor denunciado.
30 de septiembre de 2022
Vulneración de los derechos del trabajador.
Se constató que el empleador actuó de mala fe al fundar los despidos en un supuesto término de operaciones que demostró ser un cierre simulado, y por presentar una nueva oferta laboral en condiciones desventajosas para los empleados.
18 de agosto de 2022
Recurso de casación rechazado.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado que ordenó a la parte demandada el pago de 805,3220 UF por daño material y $4.000.000, por concepto de daño moral.
02 de abril de 2022
Proyecto de “Reposición Ruta 0-60 sector Chiguayante-Hualqui”.
El máximo Tribunal rechazó el recurso de casación en la forma intentado por constructora en contra de la sentencia, dictada por el Noveno Juzgado Civil de Santiago, que desestimó, con costas, la demanda.
02 de marzo de 2022
En fallo unánime.
El Tribunal estableció que en la especie se constata la responsabilidad de la compañía aseguradora al incumplir la obligación pactada de cubrir la reparación del vehículo.
19 de octubre de 2021
"El polímero con el que se elaboró el producto, contenía materias contaminantes".
El Tribunal estableció responsabilidad por la entrega de productos no aptos para realizar la función solicitada.
09 de septiembre de 2021
Ratificó en todas sus partes el fallo de primera instancia.
La demandada Mrksa SpA. se comprometió a ejecutar el encargo, esto es, vender el piano de propiedad de la demandante, a cambio de una comisión del 10% más IVA sobre el precio de venta.
09 de septiembre de 2021
"Violación de un contrato".
El Tribunal de alzada acogió la acción, al considerar que hay responsabilidad de la empresa contratada por no otorgar el servicio.
08 de septiembre de 2021
"Recepción, traslado a estacionamientos y devolución de vehículos de visitantes".
El máximo Tribunal desestimó los recursos impetrados en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que ordenó a la clínica privada el pago de $16.277.216, por concepto de daño emergente, más una indemnización por daño moral de $2.000.000.
01 de septiembre de 2021
En fallo unánime.
El máximo Tribunal estableció que la sentencia dictada por el tribunal germano cumple con los requisitos para su ejecución en el país.
30 de julio de 2021
"La Armada de Chile condicionó la entrega de los terrenos a la no realización de determinados trabajos.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia que estableció el pago de una indemnización total de $430.882.016, por los retrasos, paralizaciones, aumentos de plazo y obras extraordinarias, pero la revocó en la parte que condenó a la demandada al pago de $50.327.019, por concepto de lucro cesante y las costas del proceso.
28 de abril de 2021
"A través de la prueba rendida por la demandada, no se logró acreditar la infracción al deber de sinceridad que reclamaba".
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado que acogió la demanda y ordenó a la compañía aseguradora pagar $12.832.813; dio lugar a la demanda de daños incidentales, pero solo respecto de dos cuotas del contrato de leasing por 37,05 UF cada una y dio cabida a la demanda de indemnización de perjuicios por daño moral, condenando a la demandada al pago de $1.500.000.
13 de abril de 2021
En fallo dividido.
El máximo Tribunal descartó infracciones en la resolución impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que fijó en $236.534.896 el monto a pagar por la demanda por concepto de daño emergente.
07 de abril de 2021
Negligencia médica.
El Tribunal condenó a clínica privada a pagar a la demandante la suma total de $72.245.957 por concepto de daño emergente y daño moral.
18 de febrero de 2021
"Las normas que rigen a los contratos materia de este juicio, corresponde a la establecida en la Convención de las Naciones Unidas".
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el 30° Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda y ordenó el pago de US$430.967,87, correspondiente al monto de la mercadería adeudada.
10 de febrero de 2021